工程款抵房款合同

工程款抵房款合同（精选17篇）

工程款抵房款合同 篇1

　　甲方：______________有限公司

　　乙方：________________有限公司

　　经双方友好协商达成以下协议

　　1、乙方申请将甲方所欠乙方_______________项目外墙涂料工程款￥_____________，现乙方申请将该笔款项_______________，由_______________在_____________购买住宅一套，该房屋户名写为_____________，身份证号__________________，若产生一切责任由________________承担。

　　2、该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。该笔费用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方

　　3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与________________有限公司无关。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　___________年___________月___________日

工程款抵房款合同 篇2

　　甲方：(后附营业执照复印件)

　　乙方：(后附营业执照复印件)

　　丙方：(后附身份证复印件)

　　鉴于：

　　1、甲方、乙方于 年 月 日签订了 项目工程施工合同(以下简称 合同)，合同编号为 ，合同金额为 元，结算额 元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。

　　2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。

　　3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下，同时甲方也同意。

　　经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：

　　一、以房抵款金额及方式：

　　1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 万元;

　　2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。

　　二、房屋有关状况：

　　1、该商品房建筑面积暂定为**平方米，单价*元平方米，房屋总额暂定为**元人民币。

　　不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。

　　2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。

　　以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。

　　3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。

　　三、合同工程结算、付款约定：

　　1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款，其余款项，三方同意简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

　　2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款，甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。

　　四、甲方的协助

　　1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。

　　2、甲方在**年**月**日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。

　　五、承诺

　　丙方从乙方处购得此房，房款交于乙方，丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。

　　六、丙方签订此合同时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补时，三方同意为简化付款程序，由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。

　　七、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;

　　八、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　九、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。

　　十、本协议自三方签字盖章之日起生效。

　　本协议一式6份，甲乙丙方各执两份。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　经办人：

　　经办人：

　　丙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　年月日

工程款抵房款合同 篇3

　　甲方： 地址： 电话： 邮编：

　　乙方：

　　地址：

　　电话： 邮编：

　　丙方：

　　地址

　　身份证号码： 电话： 邮编： 鉴于：

　　1、甲方、乙双方于 年 月 日签订了 项目建设工程合同(以下简称“原工程合同”)，合同编号为 ，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款 万元，甲方已支付至 万元。

　　2、甲方为“”项目(以下简称“该项目”)的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：;建设工程规划许可证号为：。

　　3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”)： 号楼_ 单元 室商品房、 号楼_ 单元 室商品房。

　　4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。

　　甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：

　　一、以房抵款金额及方式

　　1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款 万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。

　　2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价：

　　3、抵款方式：

　　①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为 万元的无息《借款协议》并出具借款收据。

　　③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》; ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。

　　⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。

　　4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。

　　二、原工程合同工程结算款付款约定

　　甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程 万元后，尚有 万元工程款未支付，付款时间分别为：

　　三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。

　　四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买 市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安

　　五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》，则每逾期一日，向甲方支付总房款万分之五的违约金，并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。

　　六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份，甲方四份，乙方两份，丙方两份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　经办人： 经办人：

　　丙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　签订日期： 年 月 日

工程款抵房款合同 篇4

　　甲方：(身份证号：)

　　乙方：(身份证号码：)

　　甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积 平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：

　　一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。

　　二、乙方向甲方支付 万元购买该房产;

　　三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。

　　四、乙方向甲方支付购房款的约定：

　　1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;

　　2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;

　　3、剩余款项乙方每年支付元。

　　4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

　　五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

　　七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

工程款抵房款合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方、乙方于**年**月**日签订了**项目工程施工合同(以下简称合同)，合同编号为，合同金额为**元，结算额**元;该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款**元; 经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：

　　一、抵款、抵房手续办理相关约定

　　1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。

　　2、该商品房位于**市**区路号**室，建筑面积为**平方米，单价*元/平方米，房屋总额为**元人民币。不论乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;

　　3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。

　　4、丙方从乙方处购得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。

　　5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;

　　二、以房抵款金额及方式：

　　1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**万元;

　　2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。

　　3、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

　　4、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按支付给乙方。

　　三、其它

　　1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各执两份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人：

　　丙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　年 月 日

工程款抵房款合同 篇6

　　甲方：______________________

　　住址：______________________

　　身份证号码：______________________

　　电话：______________________

　　乙方：______________________

　　住址：______________________

　　身份证号码：______________________

　　电话：______________________

　　甲、乙双方经友好协商，就甲方偿还乙方借款事宜达成如下协议，共同遵照执行：

　　第一条：甲方曾于 年 月 日向乙方借款人民币 元，该款到期甲方未能偿还。

　　第二条：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方偿还人民币 元，直至还清为止。

　　第三条：甲方任何一期未能按时足额还款的，乙方有权要求甲方一次性支付所有未还款项，同时有权要求甲方支付从 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的标准执行;如果甲方未能在乙方要求一次性偿还请求后履行义务，乙方有权自乙方向甲方提出请求时起增收罚息，增收罚息后的利率按每月 %的标准执行，直至付清为止。

　　第四条：本合同签订后，甲方不得有为逃避债务而实施有损乙方债权的行为，否则乙方有权要求甲方一次性支付所有未还款项，并按第三条约定的标准向甲方主张利息和罚息。

　　第五条：甲、乙双方应当诚信履行本协议，任何一方未能履行或完全履行本协议的，另一方有权向合同签订地人民法院起诉。

　　第六条：本协议签订地为 。

　　第七条：本协议经双方签字后生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方： ______________________乙方：______________________

　　年 月 日 年 月 日

工程款抵房款合同 篇7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：

　　一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

　　二、保证条款：

　　2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现；

　　3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；

　　4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。

　　五、物业管理费用：

　　1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；

　　2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

　　六、税费、交易费用等。

　　1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；

　　2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

　　七、房屋销售

　　1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下；

　　2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议；

　　3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；

　　4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。

　　八、违约责任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10％的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

　　十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十一、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执两份。

　　甲方（盖章）：_____________?乙方（盖章）：_____________

　　授权代表（签字）：_________?授权代表（签字）：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

工程款抵房款合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

　　一、项目概况：

　　本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元(大写：万元)人民币，其中征地拆迁费用约￥________万元(大写：________元)人民币。

　　道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。

　　二、项目建设完成时间：

　　本工程项目于年月日前完成，在年月日前竣工验收。

　　三、工程价款决算原则：

　　本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。

　　工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。

　　四、工程费用支付方式：

　　所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。

　　实际建设投资部分，甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。

　　五、其他

　　本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

　　六、协议生效

　　本协议经双方签字盖章后生效。

　　协议订立时间：年月日

　　协议订立地点：

　　甲方：(公章)乙方：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人：或委托代理人:

　　地址：地址：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

工程款抵房款合同 篇9

　　____________公司(以下简称甲方)

　　住所：___________

　　__________公司(以下简称乙方)

　　住所：__________

　　鉴于：

　　_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

　　双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

　　第三条 强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。

　　4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

　　(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

　　(2)《授权委托书》;

　　(3)《强制执行申请》;

　　(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

　　(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

　　(6)甲方在_________公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。

　　第四条双方各自的承诺和保证

　　1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。

　　2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

　　3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址：

　　甲方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________

　　乙方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________

　　_________公证处联系地址：

　　地址：_____________________

　　邮编：___________ 电话：_____________

　　承办公证员：_______________

　　甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和_______公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

　　第五条 不可抗力

　　1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

　　3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

　　第六条 保密

　　除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

　　第七条 其他

　　1、本协议自________公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

　　2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

　　3、本协议正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，双方各持份，一份留存于_______公证处备案。

　　甲方：______

　　法定代表人或授权代表：______

　　乙方：______

　　法定代表人或授权代表：______

　　________年___月___日

　　于____________(地方)

工程款抵房款合同 篇10

　　原告：_________________市__________有限公司

　　法定代表人：_________________职务执行董事

　　地址：_________________市__________区

　　被告：______________有限公司

　　法定代表人：_________________职务董事长

　　住址：_________________省__________市__________街__________

　　邮政编码：_________________

　　联系电话：______________

　　被告：______________有限公司工程项目部

　　负责人：_________________项目经理

　　住址：_________________县__________乡

　　诉讼请求

　　1、判决被告支付工程欠款_____________元;

　　2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至_____________年__________月__________日的违约金_____________元

　　3、判决被告支付从_____________年__________月__________日至付清所有欠款时的违约金;

　　4、诉讼费、律师费用由被告承担。

　　事实及理由

　　由于被告拖欠巨额工程款不付导致原告经营极大困难，濒临绝境，靠借高利贷周转，据此原告依据《民事诉讼法》第119条规定提起诉讼，请秉公办理。

　　此致

　　__________市人民法院

　　原告：_________________市__________有限公司

　　时间：_________________

工程款抵房款合同 篇11

　　业主单位名称：_________________

　　我单位承建的送审金额的________万元，审后工程结算金额_______%，已支付工程进度款___________万元(佰拾工程，合同金额_________万元，。至今已完成总工程量_________%支付我单角分)，请贵单位按合同要求的万_______________元为工程结算款，请批准。

　　施工单位：_________________

　　开户银行：_________________

　　账号：_________________

　　施工单位工程负责人：_________________

　　年监理意见：_________________

　　月日

　　签名：_________________日期：_________________业主代表意见：_________________

　　签名：_________________日期：_________________分管领导意见：_________________

　　签名：_________________日期：_________________站长意见：_________________

　　签名：_________________日期：_________________

　　责任编辑：_______________

工程款抵房款合同 篇12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据甲乙双方协商达成协议如下：_________________

　　一、抵顶资产情况

　　1、该车为抵顶的。

　　2、该车现值元。

　　3、该车各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。

　　二、车辆抵顶及办理相关手续约定

　　1、本车抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并接受该车辆。

　　2、自抵顶车辆移交之日10日内，双方办理过户手续。

　　3、车辆移交后，乙方在使用该车时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承担，与甲方无关：_________________协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方承担。

　　三、法律责任的约定

　　1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否则应承担违约责任4万元。

　　2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否则违约方承担法律责任。

　　四、其他约定

　　1、本协议自甲乙双方盖章后生效。

　　2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________年____月____日

工程款抵房款合同 篇13

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　由于甲方欠乙方工程款，以房产抵顶工程款一事达成如下协议：

　　甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积________平方米，价款小区________元。________号________楼________室________元，经甲乙双方协商就甲方以房抵工程款。

　　抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。

　　抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。

　　甲方于________年________月________日前将所抵顶的房屋交付乙方。

　　如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。

　　本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。

　　本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年________月________日

工程款抵房款合同 篇14

　　反诉人(本诉被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆号。

　　联系电话：_________________

　　反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。

　　反诉请求

　　1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;

　　2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担

　　事实和理由

　　20__年8月18日，反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至20__年1月7日向，反诉人仍主动向被反诉人的对单，并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月，被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人一直未通知反诉人，造成20__年1月份双方未对单，反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失。

　　综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求。

　　此致

　　昆明市呈贡区人民法院

　　反诉人：_________________建筑工程有限公司

　　年 月 日

工程款抵房款合同 篇15

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：

　　一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

　　二、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。

　　三、物业管理费用：1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用;2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

　　四、税费、交易费用等。1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作;2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

　　五、房屋销售1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议;3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。

　　六、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

　　七、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

　　八、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执两份。

　　甲方(盖章)：_________授权代表(签字)：____________ ______年____月____日

　　乙方(盖章)：_________授权代表(签字)：____________ ______年____月____日

工程款抵房款合同 篇16

　　甲方(债权人) ，身份证号码：__________ ，住址所在地(通讯地址)：_______________________________，联系方式：__________ 。

　　乙方(欠款人) ，身份证号码：__________ ，住址所在地(通讯地址)：_______________________________，联系方式：__________ 。

　　上述各方就乙方偿还甲方欠款事宜，达成如下协议：

　　一、 欠款情况

　　经双方结算，乙方共计欠付甲方____________国际工程款￥____________元(大写____________元)，现已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大写____________元)未支付。

　　二、还款计划

　　1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分，于______年______月______日前向甲方支付完毕。

　　2.乙方依前述还款计划向甲方还款时，应向甲方指定收款账户支付欠款，否则视为甲方未收到欠款，甲方有权要求乙方依协议约定继续履行当期及后续还款义务。

　　甲方指定收款账户：

　　收款账号：__________

　　开 户 行：__________

　　户 名：__________

　　3.乙方按本协议约定履行全部义务后，双方再无其它争议，原合同约定的债权债务归于消灭。

　　三、违约责任

　　乙方未按本协议约定履行还款义务的，甲方有权要求乙方立即支付全部欠款，并收取逾期付款利息(以________________元为本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款项之日止)

　　四、争议解决

　　1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。

　　2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　3.双方提供以下地址为法律文书送达地址：__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　六、附则

　　1.各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义，并基于此种理解签署本协议。

　　2.本协议经签署后生效。

　　3.本协议一式三份，各方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字捺印)：__________

　　签署时间：__________年 _____月 _____日

　　乙方(签字捺印)：__________

　　签署时间：__________年 _____月 _____日

　　见证人(签字捺印)：__________

　　签署时间：__________年 _____月 _____日

工程款抵房款合同 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就以物抵债事宜，经协商一致，达成本协议，共同遵守执行。

　　第一条由甲方施工的保利天然城市花园工程，乙方在工程施工过程中给该工程供应商品砼，现经双方协商以房抵债，由甲方与乙方共同确认的截止20__年12月31日，甲方所欠乙方的商品砼款为元（大写商品砼款：柒拾陆万叁仟叁佰壹拾元整）

　　第二条甲方提供位于乌鲁木齐市苏州路天然城市花园11号楼1单元60

　　502两套房产直接抵付所欠乙方商品砼款， 601室房产面积101.52㎡，单价3700元/㎡，502室房产面积125.72㎡，单价3850元/㎡。确定两套房产总价款为859646元，清偿所欠乙方763310元的商品砼款，差额96336元，由乙方向甲方出具96336元的欠据，此款如何清偿甲方，由双方另行协商。

　　第三条乙方自本协议签订起三日内，与甲方办理完毕财务手续，甲方所欠乙方763310元的商品砼款清结，该项债权债务关系归于消灭。

　　第四条本协议生效后二十日内，乙方自行到保利房产公司办理房屋产权证书的有关手续，由该房产办理入住手续产生的一切费用及房屋办证所需税费由乙方自行负担。

　　第五条本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的，选择下列方式第

　　（二）种方式进行解决：

　　（一）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向天山区人民法院提起诉讼。

　　第六条本协议自双方授权代表签署并加盖公章之日起生效。

　　第七条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方（盖章）：___________

　　乙方（盖章）：___________

　　___年___月___日

　　___年___月___日