违约违约金工程合同 篇1
致：_________________监理有限公司
兹有我施工单位施工的 _____________ 工程，在年月日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。
经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于年月日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：_________________
1、施工人员的误工费;
2、项目部管理人员的管理费;
3、机械设备的闲置费;
4、材料损失的补偿费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
施工单位：_________________
日期：_________________
违约违约金工程合同 篇2
反诉人(本诉被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
联系电话：_________________
被反诉人(本诉原告)：_________________。
法定代表人：_________________。
住所：_________________。
联系电话：_________________
反诉人就被反诉人___________合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求
事实和理由
此致
________人民法院
反诉人：_________________
日期：_________________
上一篇：市政建设工程勘察协议
下一篇：返回列表