退工程押金申请书

退工程押金申请书（精选7篇）

退工程押金申请书 篇1

　　致：________有限公司

　　我方承包的________年省级投资秭归县杨林桥等六个乡镇低丘岗改造项目桂垭项目工程，已于________年____月____日获得湖北省国土资源厅终验批复，我公司办理工程结算经湖北省财政厅投资评审，工程价款为：2543391.06元.根据合同约定本工程财政厅投资评审工程价款的5%已扣留作为质量保证金，质保期为________年，现已到期。

　　我公司已严格履行了本合同工程缺陷责任期义务，施工班组和农民工工资等费用已全部付清，无任何遗留，经现场对原承包范围内所有工程进行自查，工程设施完好，仍无质量问题，按照合同规定，质保期满____日内应予以兑付该工程质量保证金，金额大写为：壹拾贰万柒仟壹佰柒拾元整（￥127170.00元）－特此申请，恳请批准为盼。

　　承包单位（章）

　　项目负责人：

　　日期：

退工程押金申请书 篇2

　　我单位施工的工程已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金元（附缴交单据复印件）

　　如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投拆的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市规划建设与房地产管理局反馈，接受相关部门的监督。

　　施工单位（签单）项目经理（签单）

　　施工单位负责人（签字）监理单位意见总监理工程师（签字）

　　建设单位意见（法人代表签字）

　　工程监督小组意见：日期：

退工程押金申请书 篇3

　　××市规划局分局：

　　我单位现申请（项目位置、名称、申报阶段x），并委托（报建证或身份证：电话：）作为我单位的规划报建代理人。我单位提交的规划报建资料真实、有效。

　　请予审批。

　　申请单位：（公章）

　　________年____月____日

退工程押金申请书 篇4

　　申请人：_________________

　　被申请人：_________________

　　法定代表人：_________________

　　申请人与被申请人劳务雇佣合同纠纷一案，经__________市中级人民法院作出【20__________】沈民(1)终字第_______________号民事判决书，现被申请人拒不遵照生效判决履行。为此，特申请贵院给予强制执行。

　　执行请求

　　1、请求法院执行被申请人应支付申请人的劳务费________元;

　　2、请求法院执行被申请人应支付申请人的劳务费________元的银行同类同期贷款利率计付的银行利息(自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日的);

　　3、请求法院执行被申请人应支付申请人的劳务费50000元的延期履行期间的债务利息即按照银行同期贷款利率计付的银行利息的双倍(自_____年_____月_____日至执行完毕当日)

　　4、请求法院执行被申请人应支付申请人的诉讼费988元;

　　5、被申请人支付本案执行费;

　　事实与理由

　　20__年被申请人承建上海某工程，为了能按期完工，被申请人雇佣申请人带领的安装队帮助安装，20__________年6月15日经结算被申请人应付申请人的劳务费为50000元，由于被申请人一直未支付故申请人向沈阳皇姑区人民法院提起民事诉讼，该院作(20__________)皇民初字第__________号民事判决书，判决内容为：

　　一、被告沈阳某工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告张某劳务费50000元;

　　二、被告沈阳某工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告张某劳务费元的利息(利息自20__________年6月15日至本判决生效之日止，利率按照中国人民银行同类同期贷款利率计付);如果未按照本判决指定的期间履行给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。

　　三、驳回原、被告的其他诉讼请求。案件受理费988元，由被告沈阳某工程有限公司负担。

　　判决后被申请人提起上诉，20__________年8月26日辽宁省沈阳市中级人民法院送达【20__________】沈民(1)终字第_______________号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判，二审诉讼费由上诉人负担。

　　至此被申请人于终审判决生效后10日内未按照判决履行，特申请贵院执行，以维护申请人的合法权益。

　　此致

　　_______________皇姑区人民法院

　　申请人：_________________

　　申请日期：_________________

退工程押金申请书 篇5

　　地址（邮编）

　　（本项要有录取通知书后补填）

　　受表彰情况

　　是否省市优生优干体育尖子

　　高考成绩中有

　　否单科优秀

　　成员情况

　　收入来源

　　低保对象

　　患病情况

退工程押金申请书 篇6

　　工程索赔申请书

　　致：陕北矿业有限责任公司技改部。

　　陕西中安监*公司。

　　我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。

　　1：我方从20__年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：

　　5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。

　　1}：人工费：管理人员：五人*7=35日*1.5=52.5工日。施工人员：21人*7=147日*1.5=20.工日。2：}机键费：压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元2：在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用：

　　6.19中午10：00左右停电至21日中午11：30来电共计：停工工时25.5小时。

　　1：管理人员：5人*25.5/8=16.2工日。2：钢筋工：8人*25.5/8=25.5工日。3：木工班：17*25.5/8=54.2工日。4：施工班：22人*25.5/8=70.13工日。5：其他工人：12*25.5/8=38.32工日。

　　以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。

　　陕西中原建司十四项目部

退工程押金申请书 篇7

　　关于工程延期的申请

　　致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工*监理有限公司襄汾监理部由临汾*沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20__年4月5日，竣工日期20__年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。

　　1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

　　2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。

　　特申请延期至20__年10月20日，望批准！

　　临汾*沈达园林绿化有限公司

　　襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部

　　20__年5月25日