在建设工程合同反诉状

在建设工程合同反诉状（通用15篇）

在建设工程合同反诉状 篇1

　　反诉人(原审被告)：___________，身份证号等相关信息___________。

　　被反诉人(原审原告)：___________，身份证号等相关信息___________。

　　反诉请求：

　　1、判令被反诉人___________

　　2、反诉诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：

　　___________

　　综上所述，反述人认为___________，为保护公民的___________合法权益不受侵犯，特提起反诉，请法院判如所请，

　　此致

　　___________法院

　　反诉人：___________

　　___________年___________月___________日

在建设工程合同反诉状 篇2

　　年度编号：_________

　　项目级别：_________

　　立合同单位：

　　_________（简称借款方）

　　_________银行_________行（简称贷款方）

　　借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。

　　第一条 借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。

　　预计分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二条 贷款利率为年息_________％，计算复利。

　　第三条 年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条 建设期间或项（目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效）。

　　第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。

　　借款方（盖章）：_________

　　法定代表（签字）：_________

　　地址：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　贷款方（盖章）：_________

　　地址：_________

　　法定代表（签字）：________

　　开户银行及帐户：_________

　　签订地点：__________

　　________年____月____日

在建设工程合同反诉状 篇3

　　上诉人(一审被告)：_________________甲公司(原达州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____号_____楼

　　法定代表人：_________________黄__________执行董事

　　被上诉人(一审原告)：_________________万__________、男、汉族、__________年_____月_____日出生

　　身份证号：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____号_____栋_____单元_____楼_____号

　　被上诉人(一审被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________号

　　法定代表人：_________________刘__________总经理

　　上诉请求：_________________

　　1、撤销成都市青羊区人民法院(20__)青羊民初字第__________号《民事判决书》。

　　2、依法改判上诉人甲公司对万__________的工程款不承担连带支付责任。

　　3、判令本案一审、二审诉讼费由被上诉人万__________、被上诉人乙公司共同承担。

　　上诉人于年月日收到成都市青羊区人民法院(20__)青羊民初字第__________号《民事判决书》，上诉人对该判决不服，现提起上诉。

　　上诉人“甲公司“认为：_________________我单位从没有参与过“达州市__________路立交桥、__________桥美化、亮化工程的施工，亦没有从被上诉人“乙公司”处承接过该工程;也从未以被上诉人“乙公司”的名义与达州市建设局签订《建设工程施工合同》，更没有将前述工程交由被上诉人万__________组织施工。而一审法院却无视事实真相，错误的认定上诉人从被上诉人“乙公司”处承接了__________桥工程，并交由被上诉人万__________组织施工，实属事实不清，证据不足，认定错误。其理由有三：_________________

　　一、达州市“__________街整治工程”与“__________路立交桥、__________桥亮化、美化工程”是风马不相及的两件事情。而一审法院却以“__________街整治工程”的《联营合同》错误的认定万__________以“达州__________公司”名义承接了“__________路立交、__________桥亮化、美化”工程.这纯属张冠李戴，不讲事实。

　　年月日，上诉人作为甲方与作为乙方的万__________签订了一份关于__________街整治工程的《施工联营合同》是实。该合同约定：_________________乙方以甲方名义进行承包施工，工程名称为__________街整治工程。后来，由于没能中标，该合同自然终止，没能履行。至于同年10月被上诉人“乙公司通川分公司”与达州建设局签订了关于__________路立交、__________桥亮化、美化工程的《建设工程施工合同》，并由万__________实际组织施工,这与“达州__________公司”则没有任何关联。因为，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________桥亮化、美化并非__________街亮化、美化。两者怎么会是同一件事，同一个工程呢?只不过__________街在地理位置上与__________大桥引桥形成十字交叉而已。显然，一审法院的认定牵强附会，缺乏根据，不能成立。

　　二、一审判决认定年月日万__________同“乙公司”、“甲公司”进行了结算。这也是毫无根据的。首先，万__________同“达州__________公司”既没有转包、分包合同、协议，又没有结算书依据，哪来的工程结算呢?其次，庭审中万__________虽然提供一份《建设工程造价预(结)算书》复印件，却称拿不出原件，仅说原件在建设局。为什么施工单位没有结算书原件呢?这可能吗?况且，这只是张封面没有具体的结算内容。同时，既没有发包建设单位建设局盖章，也没有承包单位“乙公司”盖章，仅仅在“施工(编制)单位”一栏，有“四川__________建筑工程有限公司第一项目部”公章，该栏的旁边有“达州__________公司”公章，而万__________在上面仅是技术负责人，并非项目经理或承包人。众所周知，工程竣工造价结算，是发生在建设发包单位同施工承包单位之间，而这份结算书却不是。如果是转包结算，那么“乙公司”应有签字和盖章。为什么没有?如果是内部分包结算，那为什么不是万__________同“达州__________公司”结算，而又是“达州__________公司”同“盛龙建司第一项目部”结算?既然是万__________个人没有资质需打“达州__________公司”牌子，那为什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有资质为何还打“达州__________公司”牌子?再则，工程造价一栏为865666元，而一审认定工程总结算价为752700元，称扣除“乙公司”垫支拆迁费112966元。而事实上，标底物__________大桥主桥只是亮化、美化;引桥只是路面改造，均不涉及拆迁，哪来扣拆迁费呢?凡此种种，疑点重重。怎么能采信成为有效证据呢?毫无疑问，这是一份重复复印嫁接“达州__________公司”公章的伪造证据。一审法院却不加认真核实审查，主观武断的认为上诉人甲公司与被上诉人万__________进行了关于__________桥亮化、美化工程的结算，因此认定万__________确是以上诉人甲公司的名义从被上诉人处承接了__________桥亮化、美化工程，这种做法于法无据。

　　三、一审法院仅凭“乙公司”诉讼代理人前后矛盾的陈述就认定“乙公司”将工程交“达州__________公司”承建，“达州__________公司”又分包一部分给万__________承建。明显违背《民事诉讼证据规则》。

　　根据《民事诉讼证据规则》第七十四条规定：_________________“诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。”显然，“乙公司”代理律师虽在第一次庭审有前述陈述，但第二次又否认。同时，本案有其他证据足以证实“达州__________公司”并未介入该工程。除上列证据外，还有“乙公司”给建设局出具的《收款证明书》称“乙公司”欠万__________、李__________民工工资。既然是“达州__________公司”与万__________发生的分包关系，那既是“达州__________公司”欠万__________的工程款，“乙公司”就不会说自己欠万__________的民工工资。因而，一审判决对这一事实的认定显然不能成立。

　　综上所述，一审判决无视本案事实真相，将与上诉人甲公司根本无关的__________桥亮化、美化工程强行认定在上诉人身上，并以一份施工内容与__________桥亮化、美化工程完全截然不同的《联营合同》来认定为是上诉人与被上诉人万__________之间的关于__________桥亮化、美化工程约定的依据，同时，在上诉人及被上诉人乙公司对本案唯一与上诉人有关的一份无法与原件核对的证据复印件的真实性存在极大异议的情况下，冒然判定由上诉人与被上诉人乙公司向被上诉人万__________承担连带支付责任的做法，实属认定事实错误，没有任何法律依据，应予改判。请二审法院查明本案事实，依法作出公正判决，以维护上诉人之合法权益。

　　此致

　　成都市中级人民法院

　　上诉人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

在建设工程合同反诉状 篇4

　　网签版建设工程合同范本

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商， 由乙方承担

　　探矿工程， 为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：

　　一、工程项目：

　　单孔孔深＜200（如果超过200应由甲乙双方协议再定）

　　二、钻孔直径：

　　钻孔Φ75，如果遇到特殊情况不得＜Φ60

　　三、单价：

　　（不含税）。

　　四、总工程量

　　五、甲方责任和义务：

　　1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

　　2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部协调。

　　3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。

　　4、甲方提供乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。

　　5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方责任和义务

　　1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

　　2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

　　七、工程验收及付款方式：

　　1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收， 验收合格后，以实际进尺计算工程费。

　　2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的

　　费用元 , 乙方来回往返车费由甲方承担(

　　元

　　)。 全部工程结束后， 甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。

　　3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算）,不得超过一周。

　　八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____况下， 甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。九、其它：

　　本协议未及事宜， 由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式四份， 甲乙双方各执两份， 本合同由双方代表签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：________年____月____日________年____月____日

在建设工程合同反诉状 篇5

　　发包方：_________

　　承包方：_________

　　根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程名称_________;工程地点_________;工程规模_________;工程投资_________。

　　第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)

　　第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

　　勘察设计费的拨付办法，自合同生效后_________天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在_________天内一次结清(或订为分若干次结清)。

　　勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_________元，估算设计费为_________元。

　　委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

　　第四条委托方的义务

　　1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。

　　2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：_________。

　　3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

　　4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

　　5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

　　第五条承包方的义务

　　1.承包方应在_________年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

　　2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

　　第六条违约责任

　　1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：_________。

　　2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

　　3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

　　4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：_________。

　　5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。

　　6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

　　第七条争议的解决方式

　　合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　本合同未言明事项，一律按《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

　　本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各执1份;副本_________份，分别报送_________备案。

　　委托方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________

　　法定代表人(签名)：_________法定代表人(签名)：_________

　　委托代理人(签名)：_________委托代理人(签名)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

在建设工程合同反诉状 篇6

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方责任，确保工程质量，保证工程进度，按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程

　　2、工程地点：西吉县什字乡马沟村

　　3、工程内容：建设暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良点1处40平方米。

　　4、工程造价： 元(大写： )。

　　5、资金来源：合作社自筹

　　6、合同附件：施工图纸。

　　二、双方职责

　　(一)甲方职责：

　　1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。

　　2、指派专人对工程进度、质量进行监督，组织施工验收。

　　(二)、乙方职责

　　1、认真做好施工前的各项准备工作。

　　2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工，确保工程质量，保证施工进度，按期完工。

　　3、组织好安全施工，施工中发现的一切工伤事故，均由乙方自己负责。

　　4、工程竣工前，负责现场清理，并按时提交完整的施工验收资料。

　　5、本合同不得转主承包。

　　三、工程质量，施工验收及付款方式

　　1、工程质量必须符合建设要求，隐蔽工程完成后，由甲方检查验收后进行下一工序的施工。

　　2、在施工过程中或竣工验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应及时负责无偿停工或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，方可进行下道工序或移交。

　　3、付款方式：经甲乙双方协定，工程款项待完工后一次性付款。

　　四、质量保修及违约尝赔

　　1、承包人应按工程质量保修的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　2、甲乙双方必须认真履行职责，严格按合同要求办事，不按合同要求造成损失的，按照合同法有关规定处罚。

　　五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　六、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程验收并结算尾款后自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

在建设工程合同反诉状 篇7

　　合伙人：（以下简称甲方）性别年龄身份证号码合伙人：身份证号码甲乙双方经平等协商，就合伙承包一致意见，共各方信守。　　

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。　　

　　二、合伙经营项目和范围。合伙项目以公司中标合同确认的道路建设项目内容和范围为准。　　

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。　　

　　四、出资方式及比例：　　甲乙双方现金出资，前期投标投资由甲方出资贰佰壹拾伍万元，该款中标退还后归甲方；以后施工时甲乙双方各出资50%，在双方商定出资____日内到账，否则按日千分之三承担违约责任。　　甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承担。　　

　　五、盈余分配及债务承担：　　

　　1、盈余分配：盈余以甲乙双方出资为依据，按比例分配。　　

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。　　

　　六、退伙：合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意；　　

　　七、项目日常管理　　

　　1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。　　甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作；　　

　　2、每月____日、____日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。　　

　　3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。　　

　　八、合伙期满。合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。　　

　　九、违约责任。

　　1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。

　　2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。　　

　　十、其他。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁。合伙人（甲方）：________年____月____日　　合伙人（乙方）：________年____月____日

在建设工程合同反诉状 篇8

　　发包方：________________(以下简称甲方) 承包方：______________(以下简称乙方)

　　根据甲乙双方协商，甲方将______________________ 工程承包给了乙方施工，为明确双方职责，确保工程顺利完工，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。遵循平等自愿、公平和诚信的原则。双方协商一致，就本工程具体情况，达成以下条款：

　　一、 工程名称：_____________________________________

　　二、 工程地点：_____________________________________

　　三、 工程价款：按图纸实际建筑面积50元/㎡,工程面积2772平方米，工程总价138600元

　　四、 工程承包方式及范围：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范围：本工程图纸范围内的钢结构、墙板、屋面板的加工制作及安装，施工所需的工具及电缆、电线(包含切割片、焊条等)乙方自负，施工过程中所需的脚手架及吊车由甲方负责。注;工程中钢结构的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的补刷。

　　五、 验收标准：乙方按照甲方签字认可的图纸进行施工，施工过程中甲方逐项验收，确认合格，施工完毕验收完毕。

　　六、 工程开竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停电等造成的延误，工期顺延。

　　七、 付款方式：本工程乙方进场甲方支付10000元生活费，主钢立完，甲方支付人工费总额的___，次钢安装完再付总额的______%,墙板安装完再付总额的______%,顶板安装完再付总额的______%,余款待工程竣工验收合格后十五天内一次付清。墙板、屋面板安装完毕，付工程人工总费的_____%，在竣工验收合格后十五日内余款一次付清。

　　八、 甲乙双方责、权、利：甲方必须保证乙方施工所需材料及时足额供应，若材料短缺造成工期延误，乙方不承担任何责任。乙方必须保质保量完成此工程，若因质量事故造成延误工期，材料浪费，乙方承担由此造成的一切经济损失

　　九、 安全：为保证工程质量和施工安全，甲方指派_______为现场负责人，乙方指派____________为现场负责人，共同齐抓共管，在施工期间，遵守《中华人民共和国治安法》及甲方现场管理人员指挥，不得强干、蛮干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行负责，在施工期间，乙方应理好自己的工人，不得在工地内发生偷、盗、打架、寻衅滋事等行为，若因此造成的法律责任及经济责任，由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　十、 本合同未尽事宜，在施工过程中双方友好协商。

　　十一、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签字之日生效，完工、款清后自动失效。

　　备注：_____________________________

　　甲方签章： 乙方签字

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

在建设工程合同反诉状 篇9

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　工程名称：

　　本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经双方协商，本着友好合作原则，达成如下分包合同：

　　一、承包范围：

　　二、承包方式：

　　三、质量标准：

　　四、工期：

　　本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，工期为 天。

　　五、收费标准及支付方式：

　　1、经双方协议，本工程总量为 米，收费标准为 ， 共计： (大写： )

　　2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。

　　3、付款方式：

　　六、变更及工程费用调整：

　　1、本工程进行中，发包人对本工程与技术要求提出变更时，发包人应在变更前 天内发出书面通知。承包人接到变更后 天内予以确认。

　　2、变更后及承包增加施工费用，发包方按市场价予以调整。

　　七、发包责任：

　　1、发包方在开工 2 日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。

　　2、开工前，发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续，及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题，并承担相应费用。

　　八、承包方责任：

　　1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容

　　2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工，确保施工质量。

　　3、施工中如发现问题应及时汇报，并提出相应的处理方案，经发包方确认后进行施工。

　　4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作，并如实及时提交发包方，如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题，承包方应负责补救并承担相应责任，情况严重时，发包方有权向承包方追偿相应损失。

　　5、遵守国家及北京市有关施工管理规定，服从现场指挥与领导。

　　九、违约责任：

　　甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责任及发生与本合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任。

　　十、材料与设备

　　1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责，并经双方验收合格后方可使用。

　　2、若造成窝工、误工所造成的损失，责任是甲方的由甲方负责，是乙方的由乙方负责。

　　十一、报告、成果、质量检查与验收

　　1、发包方负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查与验收。

　　2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。

　　3、隐蔽工程检查由承包人自检后，通知发包方进行检查与验收，经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格，承包人负责在规定的时间内必须进行修补。

　　十二、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十三、其它约定事项：

　　十四、合同终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

在建设工程合同反诉状 篇10

　　甲方(委托单位)

　　乙方(检测机构)

　　根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

　　工程概况

　　工程名称：标段

　　工程地址：

　　检测类别：□验收检测□平行检测□其他

　　工程类别：□房建□房屋修缮□市政基础设施

　　□公路□水运□水利

　　□绿化□民防□轨道交通

　　□其他

　　工程性质：□政府投资工程□非政府投资工程

　　建设/实施单位：

　　设计单位：

　　见证单位：

　　总承包单位：

　　施工单位：

　　工程报建编号：工程所属区县：

　　工程投资额：工程建安费：

　　监管机构：

　　第一条检测项目

　　甲方委托乙方检测的检测项目(项目名称按附件一填写)包括：具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。

　　第二条检测标准

　　双方约定的检测标准：

　　第三条检测费用的核算与支付

　　(一)双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。

　　1.乙方按照《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

　　2.本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

　　(二)双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。

　　1.自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。

　　(三)甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

　　第四条检测报告的交付

　　(一)乙方交付检测报告时间的约定见附件二。

　　乙方交付检测报告一式份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

　　(二)双方约定按照下列第种方式交付检测报告。

　　1.甲方上门提取检测报告。

　　2.乙方送检测报告给甲方。

　　第五条检测样品的运输

　　双方约定按以下第种方式运输检测样品。

　　乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

　　1.甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

　　2.乙方到工程现场抽取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。

　　第六条甲方的权利义务

　　(一)甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

　　(二)甲方应当按照规定，在建设工程项目专户中单独列支检测费用。

　　(三)甲方授权为代表，负责与乙方联系。

　　如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

　　(四)甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

　　(五)委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。

　　见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

　　(六)检测试样抽取、制作时，甲方应确保由见证人员对检测试样张贴或者嵌入唯一性识别标识，并现场将检测试样信息录入检测信息系统。

　　委托时应填写检测委托单，委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

　　(七)检测项目属于工程实体检测的，甲方应提前日将现场检测日期通知乙方。

　　见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

　　(八)甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

　　(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

　　第七条乙方的权利义务

　　(一)乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

　　(二)乙方承诺与相关单位、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

　　(三)乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

　　(四)乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

　　(五)检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

　　(六)检测项目属于工程实体检测的，乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

　　(七)乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

　　(八)对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

　　(九)检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方。

　　(十)在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

　　第八条对检测结论异议的处理

　　甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。

　　复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用;反之，则由乙方承担复检费用。

　　复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

　　第九条违约责任

　　(一)甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用的%向乙方支付违约金。

　　(二)因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。

　　完成检测业务的时限由双方另行约定。

　　(三)乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的%向甲方支付违约金。

　　(四)检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

　　(五)其他违约责任：

　　第十条其他约定事项

　　第十一条争议的解决

　　本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成的，可选择下列方式：

　　1.向仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第十二条附则

　　乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

　　检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。

　　本合同一式份，双方各执份。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　单位电话：单位电话：

　　传真：传真：

　　联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：

　　统一社会信用代码：统一社会信用代码：

　　合同订立时间：年月日

在建设工程合同反诉状 篇11

　　编号：　　项目名称：　　甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）　　依据《民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就 工程事宜达成一致，为确保工程质量、工期及售后维保工作，保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务，特订立本合同。　　

　　一、 工程名称：　　

　　二、 工程地点：　　

　　三、 工程内容及规格：　　

　　四、 经甲乙双方确认工程固定包干总造价：　　

　　五、 工程质量：　　乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。　　

　　六、 甲方责任：　　

　　1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作；　　

　　2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件；提供与工程配套的供电电源；　　

　　3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条件；　　

　　4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担；　　

　　5、负责办理政府部门相关审批手续；　　

　　七、 乙方责任：　　

　　1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若造成业主损失，由乙方负责赔偿；　　

　　2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作；　　

　　3、严格按照甲方认可的工程材料施工；　　

　　4、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成业主设施、施备的损坏，否则自行赔偿；　　

　　5、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业；　　

　　6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故，其责任全部由乙方承担。　　

　　八、 施工时间：　　合同施工时间（收到甲方首付款之日起）：日至年____月日），如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的，其工期按期顺延。　　

　　九、 工程验收　　

　　1、工程完工后，乙方通知甲方验收。　　

　　2、若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工。　　

　　十、 工程维护：　　

　　1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算；　　

　　2、维修期内若出现工程质量问题，乙方负责提供全天候的响应服务；　　

　　3、维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题，维　　修费用由甲方承担；　　十

　　一、付款方式：　　合同签定后，首付工程总造价的30%，即人民币 元整，工程完工验收合格后，付工程总造价的70%，即人民币 。　　十

　　二、不可抗力：　　如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔尝，终止前已有责任除外。　　十

　　三、违约责任：　　因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款，违约方每天向对方支付相当于工程总额5‰的违约金。　　十

　　四、解除合同纠纷方式：　　本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商在30天内还不能解决的，可依据国家相关法律、法规，向____市仲裁委员会申请仲裁或按国家“民法典”有关条例向人民法院起诉。　　十

　　五、其他：　　

　　1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自签章之日起生效，具有法律效力。　　

　　2、本合同附件是本合同的组成部分，经双方签字，与本合同具有同等法律效力。　　

　　3、本合同附件是：　　□效果图　　□双方认可的其他工程文件及说明　　

　　4、备注：　　工程维保热线：　　甲 方： 乙 方：　　（盖章） （盖章） 委托代理人签名：____日 期：　　委托代理人签名：____日 期

在建设工程合同反诉状 篇12

　　招标编号：

　　(投标侯选人名称)：

　　鉴于你单位已通过招标人组织的　的投标资格预审，且已确认将按即将发出的招标文件的要求参与上述工程的投标，现邀请贵司作为资格预审合格的投标人就上述工程的施工招标进行密封投标。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　结构形式：

　　场地面积：

　　计划开工日期：

　　计划竣工日期：

　　质量等级：

　　资金来源：

　　招标范围：

　　二、招标文件的取得　　招标文件将于　年　月　日　时至　时在以下地点发售：　　　 地 址：　　　联系人：　　每套招标文件售价为　，以　方式支付给 。(说明费用是否退还，是否要求准备图纸等的押金以及具体规定，还应说明购买多套招标文件的规定)

　　三、投标地点及截止时间　　本招标工程投标截止时间为　年　月　日　时　分。　　投标人应按前款规定的时间或按招标文件规定所延长的时间到以下地点递交投标文件：

　　地址：

　　如果投标人在非投标截止时间当日递交投标文件，投标人应将投标文件递送至下列地址：　地 址：　联系人：

　　四、开 标　　本招标工程将于　年　月　日　时　分在以下地点开标：

　　地址：

　　投标人须按招标文件的有关规定派代表出席。

　　五、自投标截止日期起，投标文件有效期为　日历天。

　　六、中标通知书将在　年　月　日之前发出(传真有效)。

　　七、如投标人需咨询有关本工程招标投标的其它事宜，请按下述方式联系：

　　地 址：

　　联系人：　电话/传真：

　　招标人：(盖章)

　　法定代表人或授权委托人：(签字)

　　日期：　年　月　日

　　经办人：

　　日期：　年　月　日

在建设工程合同反诉状 篇13

　　贷款方：

　　联系方式：

　　借款方：

　　联系方式：

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条 借款用途：

　　第二条 借款金额

　　借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。

　　借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。

　　第三条 借款利率

　　自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为______%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率______%。

　　利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。

　　第四条 借款期限

　　借款方保证从________年____月起至________年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

　　借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明________年____月____日。年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：二〇一二年三月十六日。

　　第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条 违约责任

　　贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。

　　需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。

　　第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条 本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条 争议解决方式

　　甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　借款合同纠纷的诉讼时效为________年。如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主张后两年内没有继续主张的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。

　　第十条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。

　　本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。

　　贷款方(盖章)：

　　负责人：

　　________年____月____日

　　借款方(盖章)：

　　负责人：

　　________年____月____日

在建设工程合同反诉状 篇14

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受委托方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务，保证工程建设顺利进行，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：工程地点：

　　二、工程承包方式：

　　甲方全权委托乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。

　　三、承包费用：

　　根据该工程的设计和预算资料，经甲乙双方共同协商约定，合同按供电部门所测线路每一公里8.5万元计算，按测出的公里数为工程总金额。

　　四、付款方式：

　　在乙方拿到供电部门设计方案后，三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。

　　五、施工期限：

　　甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后，通知乙方进场，从进场之日起，预计____日内完工（遇雨顺延）。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。

　　2、甲方设置业主代表，代表甲方对本工程进行监管。

　　4、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。

　　5、甲方派专人协调关系、配合乙方施工，保证乙方的施工正常进行。

　　七、乙方责任：

　　1、负责工程的施工，联系验收等事宜。

　　2、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。

　　2、如因施工技术及由乙方提供的材料存在问题导致工程验收不合格，由乙方负责整改，整改费用由乙方自负，但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。

　　3、按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。

　　4、乙方只负责线路部份的一切材料和费用，不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。

　　八、物资供应由乙方负责

　　九、安全管理

　　甲、乙双方全部负责制人员进场后，必须严格遵守有关现场规定，服从现场负责人统一指挥，若发生人身及设备安全事故，由各方自行负责。

　　十、本合同未尽事宜，双方另行约定。

　　十一、本合同一式贰份，具有同等法律效力。

　　甲方执壹份，乙方执壹份。

　　十二、本合同从甲、乙双方签字之日起生效。

　　工程竣工验收合格并付清工程款后，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　________年____月____日

在建设工程合同反诉状 篇15

　　甲方：_________________身份证号：_________________乙方：_________________身份证号：_________________

　　鉴于甲、乙多年互信关系，现合作经营树木种植和养殖农场。为更长久保持双方关系，合作共赢，双方达成如下协议，以期共同遵守：_________________

　　一、双方一致确认：_________________农场经营管理模式，由双方共同经营、共担风险、共享收益。未经双方同意，任何一方不得擅自处理合作经营项目范围内的任何资产(包括买卖、转让、抵押、赠与)。

　　二、双方合作模式为甲方提供坡地和承包鱼塘，乙方提供经营资金。具体如下：_________________

　　1、甲方提供位于________________坡地约50亩，每亩每年租金_______________元，合共总值约人民币22500元。

　　2、甲方提供旧平房(3间房)一栋，旧的猪舍150平方。

　　3、甲方负责承包_____________小水库约30亩，使用期限10年，合共租金为人民币_______________元，租金由乙方负责承担。

　　4、乙方负责提供投资资金人民币50万元。

　　三、盈余分配与债务承担：_________________扣除生产运营成本和土地租金后，剩余利润的50%作为下一期投入资金，余下的50%利润，甲乙双方各占50%。如农场亏损，形成债务，则双方对外负担连带赔偿责任，对内按各自50%的比例分担赔偿责任。

　　甲方每月以工资形式领取薪酬，其工资属农场生产运营开支的一

　　部分。农场纯利润在_______________元至_______________元之间，甲方领取_______________元工资;纯利润在_______________元—_______________元之间，甲方方领取_______________元工资;纯利润在_______________元—_______________元之间，甲方领取_______________元工资(封顶)。

　　四、合作经营期间，如果政府或企业征用农场土地、鱼塘，所得的赔偿款双方各占50%。

　　五、双方在共同经营管理中，应当互相信任，遇到问题应共同协商解决。

　　六、本协议，双方应共同遵守，任何一方违约给其他方造成损失的，应当进行赔偿。

　　七、合作期限为年，自_____________年__________月__________日起，至_____________年_____________日止。

　　八、本协议一式两份，双方各执一份，对双方具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　签约日期：_________________