标准居间工程合同书 篇1
发包方: 承包方: 根据《民法典》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
1.1塔机型号:-63
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明:
(二)、安装塔机时间地点
2.1地点:兰大渝中
2.2时间:________年____月____日
(三)、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
5.3安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。
5.4编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
6.1合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。
6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3 合同一式贰份,甲乙双方各执一份。 发包方: 承包方:________年____月____日
标准居间工程合同书 篇2
甲方(居间人):
乙方(委托人):
甲、乙双方根据《_____》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:
一、委托事项
1、甲方接受乙方的委托,负责就___项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项:乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、居间期限
从___年___月___日至___年___月___日。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为___项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的'5%。
2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。
3、乙方应以___的方式支付居间报酬。
四、居间活动费用的承担
居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付___作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务
1、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
2、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。
2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
七、合同变更、解除和终止
1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。
3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。
八、违约责任
1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币___元(大写___圆整)。
2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的___向甲方支付相关的违约金。
3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的___向甲方支付违约金。
4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金___。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同
九、争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京______按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的,对双方均有约束力。
十、其他事项
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
标准居间工程合同书 篇3
甲方: 乙方(施工责任方): 甲方承建之 ,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
二、组织领导
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
三、双方责任
1.甲方责任:
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工作量。申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与承建商、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2.乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从承建商、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到验收标准以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生,否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须佩戴安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批,做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工,工程质量等问题均由乙方承担。
(6)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(7)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(8)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
(9)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准 工程质量应符合现场样板标准,因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合现场样板标准、质量不合格、甲方可要求乙方停工或返工,返工费费由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。____月30号上午12点前全部完工验收。
六、工期 乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工 任务,若拖延工期,每延期____日,按结算总价的%或元向甲方支付罚金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度付款,具体付款方式如下:
第一遍付40%
第二遍验收合格之后付40% 最后在之前全部付清。 因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知____日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方无正当理由单方面终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价 的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。 甲方: 乙方(施工责任方) 代表: 经办人: 身份证件号: 代表施工责任人:____月 身份证件号
标准居间工程合同书 篇4
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《____市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称: 。
1.2 工程地点: 。
1.3 承包范围及内容: 。
1.4 建筑面积: 。
1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
1.6 承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条 合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期:本工程于________年____月____日开工, 至________年____月____日竣工,共 个日历天。
2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计。
第三条 预付款担保及履约担保
3.1 乙方同意以下列第 种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。
3.
1.1 预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具 与预付款同等金额即 万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。
3.
1.2 履约保函:在合同签订后 天内,并在
第一笔工程款支 付前,乙方需出具合同金额的 %计 万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。
3.
1.3 提交履约保证金:在合同签约后 天内,乙方须提交合同金额的 %的履约保证金 万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。
3.
1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方
第一期工程款开始,扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证,扣款期数从
第一期甲方付乙方工程款开始到第 期甲方付乙方工程款结束,共分 期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。
3.
1.5 履约担保的其他约定方式: 。
3.
1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。
第四条 工程款支付
4.1 工程预付款: 万元。
4.2 乙方须在每月____日将当月实际完成工作量上报甲方。乙方上报的工作量应按合同条款
第六条有关合同价款计算约定进行计算(一式二份,盖企业印章,并附编制电盘和计算书),经甲方审核后,由甲方提交监理、业主,在得到监理、业主批准后,在业主向甲方支付工程款到帐后十天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到帐工程款,扣除甲方代扣代缴的税金、甲供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后,按 %进行支付。工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量的 %,竣工验收完成并办理好工程结算手续后30天内支付 %,留 %作为保修金,等________年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。
第五条 甲方工作
5.1 甲方委派 为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术、质量、安全、文明施工和进度等的工作指令。
5.2 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。
5.3 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。
5.4 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验。
5.5 甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。
5.6 甲方保安人员应严格按照甲方沪建股五司保字第005号文件《关于加强施工现场材料、设备等出门制度的通知》有关规定。
第六条 乙方工作
6.1 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量、工期、安全与文明,按合同约定完成全部义务。
6.2 乙方应按甲方项目部的要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书、合格证和检测、检验、复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。
6.3乙方应在工程开工后10天内提交甲方一式二份的完整施工图预算书,如有业主未核定的市场价材料、设备及设计师未明确节点、工艺方案,乙方应结合自身技术能力和采购资源的优势,在编制预算书时以暂定价列入,并附暂定价清单和有施工工艺说明的单价分析表。
6.4 遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
6.5乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质“三证”复印件及安排进场人员的花名册、身份证、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续。
6.6在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
6.7乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。
6.8乙方应负责办妥各专业分包的各类报批文件,如营业执照、资质证书、经营手册、操作人员的上岗证等资料,报甲方批准后方可进场施工。专业分包队伍进场时,甲乙双方都要对专业分包方的进场人员资质、设备、材料进行验证;对专项施工方案组织审核审批。对进场人员进行技术、质量、安全交底。
6.9乙方对施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养,费用由乙方承担。
6.10乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故的发生。
第七条 隐蔽工程和中间及分项验收
7.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知),验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求,验收24小时后,各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。
7.2若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收,甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。 本合同自签字日起生效,双方各执一份,具有法律效应。 甲方: 乙方: 签字盖章:签字盖章:____日期:____日期
标准居间工程合同书 篇5
发包方: 承包方: 根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分 工程概况及承包范围
1、工程名称:
2、工程地点:
3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分 工期、承包及付款方式
1、 合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
2、工程质量等级:合格。
第三部分 承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式:包工不包料 采用甲方与乙方协商的价款:养殖区为8000元,二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式:包工不包料,中途按进度付款到50%,余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分 双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名:
2、乙方驻施工现场代表姓名:
3、甲方工作: ⑴委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。 ⑵甲方负责提供电源,保证施工需要。 ⑶甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
4、乙方工作 ⑴向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。 ⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。 ⑶负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。 ⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。 ⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分 质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕,并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效,本合同未尽事宜,双方协商解决。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
标准居间工程合同书 篇6
委托人(以下简称甲方):
居间人(以下简称乙方):
甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成本合同。
第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。
第二条 甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。
第三条 甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。
甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。
第四条 乙方的居间报酬为人民币十万元。
第五条 乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;
2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的',每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。
第六条 本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条 如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
xx年xx月xx日
乙方(公章):
法定代表人(签字):
xx年xx月xx日
标准居间工程合同书 篇7
发包方: 承包方: 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同。
第一条 工程概况 工程名称:围墙设置工程 工程地点:
第二条 承包方式 包工包料。
第三条 工程承包范围
1、甲方提供图纸的工作内容:花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。
2、按图纸设计要求;特殊要求按甲方书面通知。
3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的,在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行,合同中没有的项目按定额执行。
第四条 合同工期 接甲方指令后开工,在________年____月____日前,乙方应完成全部包干工作,雨天经甲方确认可适当顺延工期。 由于乙方的原因导致工程延期,承包人应承担 1000元天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。
第五条 质量要求 符合国家相关规定及达到发包人的质量要求,达到合格标准。
第六条 工程价款及付款方式
1、本合同固定总价合计人民币元,大写圆整。
2、本合同暂定总价包含:承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的,结算时应扣除。
4、付款方式 施工至全部工程量的50%,甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内,付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金,于验收合格之日起________年后如无任何质量问题一次性无息付清。 乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的,责任由乙方自行承担,且乙方不得因此而拒绝施工。
第七条 甲方职责 现场协调指挥:包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。
第八条 乙方职责
1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,依法办理相关保险,承担一切安全措施费用;施工过程中发生的一切安全事故,所造成的一切后果及损失由乙方承担。
2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关,由乙方自行承担一切责任;如因乙方原因导致甲方和
第三方人身、财产损失,乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。
3、施工过程中,乙方必须文明施工,保持现场施工整洁,做到现场施工整洁,如乙方不服从管理,甲方有权要求承包人整改,延误工期责任由乙方承担;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理,甲方有权另请施工单位清理,其发生的费用直接从工程款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。
4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的,甲方有权另行安排其他施工队伍修理,所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。
5、材料供应管理:工程材料由乙方自购,材料质量必须到达相关标准要求,且材质必须得到甲方的确认,如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失(包括工期延误责任)。
6、乙方应负责已完成工程的保护工作,在工程竣工验收完成并移交甲方前,乙方应妥善做好看护工作。
第九条 违约责任
1、本工程应达到甲方要求的质量标准,如工程竣工验收不合格的,甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。
2、乙方应按照合同约定的工期如期完工,逾期超过七天的,甲方有权单方面终止本合同,乙方除无权取得任何款项外,还须向甲方支付合同总价款20%的违约金,因此给甲方造成损失的,还应据实赔偿损失。
3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排,甲方有权单方面终止本合同,清退乙方所有人员,并向乙方追索相应的损失。
4、在施工过程中,若发生重大人身伤亡事故,不但由乙方承担一切责任,还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同,因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。
第十条 廉洁条款 承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工,如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”,及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂,如发生这种情况,发包人有权单方面终止双方之间的合同,冻结所有应付款项,如情节严重或者涉及刑事,则发包人提交相关司法部门依法处理。
第十一条 其它约定
1、如发生与本合同有关的争议,无法通过协商途径解决的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效,工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。
3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。 甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 甲方代表: 乙方代表:____日期:____日期
标准居间工程合同书 篇8
合同编号:__________
甲方:____________________
乙方:____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
第一条 合同文件 作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2、本项目工程质量检查、验收标准;
3、本项目施工安全标准;
4、本项目施工组织设计;
5、本项目施工进度计划(含节点计划);
7、业主、监理和甲方的文件;
8、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条 承包单价 详见(附件),不调价。
第三条 有关约定
1、乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
2、计量支付
2.1 乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2 乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金____‰215;标的额215;延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。
2.3 本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1 所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
3.2 因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作
4.1 甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4.2 甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5、乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6、隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7、甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。
8、依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
9、甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10、乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。
11、乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。
1 2、甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。
13、本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。
1 4、乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
15、乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
16、乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的'检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。
第四条 争议解决 若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
1、和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;
2、调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;
3、仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。
第五条 附则
1、本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3、本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。
甲方:______________
乙方:______________
代表人:____________
代表人:____________
电话:______________
电话:______________
__年____月____日
__年____月____日
标准居间工程合同书 篇9
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方现将峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方,具体协议如下:
一.单价及材料要求
1.不锈钢楼梯扶手:单价为90元米;采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;
2.不锈钢观光阳台:单价为220元米;采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹); 以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料,且壁厚均在1毫米以上。
二.质量
乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格,乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观,严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收,否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题,其费用均由乙方自己承担。
三.工期
乙方自________年____月____日进场施工,到________年____月____日施工结束,期间,乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则,甲方将对乙方采取相应的经济制裁。
四.安全
本单项工程属远地面帯电作业工程,乙方务必有自己专业的`电焊工,负责接线或断线或焊接,乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作,乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记,以免发生意外。乙方在施工期间,凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。
五.其他
乙方按要求采购本工程所需材料,所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运,并自行携带各类施工用电线、机具,自行承担施工中各项措施费用,甲方主动向乙方提供水源、电源,并主动为乙方做好施工协调工作,乙方至始至终保持文明施工,做到工完场清。
六.付款
七.质保金与税金
乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查,直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金 元,质保期为____月,然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。 本合同一式三份,甲方持两份,乙双持一份,双方签字有效
甲方签字:
乙方签字:
装饰(未签字)
标准居间工程合同书 篇10
甲方:
乙方:
甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定,为明确双方的权利、义务和责任,保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议:
第一条、工程概况
1、施工名称:办公楼内墙面装修
2、施工地点:____市____区____区大路2499号
第二条、承包范围:行政办公楼内墙粉刷。
第三条、工程要求:符合____省的有关规定及国家验收标准。
第四条、合同工期:总工期为(日历工期)4天。(________年____月____日________年9____月____日)
第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律
1、合同使用的语言:汉语。
2、适用法律、法规:中华人民共和国有关法律、法规。
第六条、工地代表 甲方代表: 乙方代表:王
第七条、工程量、合同造价、结算方式:
1、工程量:粉刷面积为。
2、合同造价:甲方以固定总价的标准计算合同价款,共计人民币(大写),小写:(:)元整。
3、付款方式:工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%,剩余5%做保修金,保持期满________年验收无缺陷后一次支付完毕。
3、结算方式:结算审核后,由施出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票,甲方于____日内将工程款的95%,一次性付给乙方。
第八条、甲方工作
1、甲方提供工人的就餐场所,费用由施承担。
2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题,并负责组织工程竣工验收等。
3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口,并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用,工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。
4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。
5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。
6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。
7、监督乙方的安全生产、文明施工,同时为乙方提供施工便利条件,如办公室、食堂等。
第九条、乙方工作
1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。
2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。
3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期,如发生质量问题,根据损失给予甲方相应赔偿,如工程逾期,每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。
第十条安全及防护要求
1、施须设置专职安全员,负责施工现场安全,作好施工现场安全管理工作。
2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进行管理,按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工,并采取严格的安全防护措施,
3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。
第十一条技术要求
1、乙方根据工程的具体情况,派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。
2、乙方在施工过程中,须按照甲方的技术交底施工,每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。
3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料,不得出现脱落、发霉等现象。
第十二条文明施工
1、乙方在施工过程中必须遵守____省建筑装修行业及XX公司的有关文明施工的规定,不得扰乱建设单位正常秩序。
2、进入现场施工的人员应有礼貌,不得顶撞甲方。
3、使用的生活设施应保持整洁卫生,施工人员不得随地大小便,不得在厂区内吸烟,由此引起的罚款由责任方承担。
第十三条违约责任
1、由于一方过失造成合同不能履行时,由过失一方承担违约责任,如属双方过失,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任。
2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时,甲、乙双方应协商解决。
3、当合同双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解,不愿通过协商调解或调解不成的,可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。
第十四条附则
1、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着友好合作的精神,另行商定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字(盖章)后生效。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
标准居间工程合同书 篇11
甲方:______________________________________ 乙方(施工责任方):________________________ 甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。
二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任
1.甲方责任:
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2.乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
(10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
六、工期 乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期____日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金:质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收________年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方 应在收到甲方书面通知____日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。 甲方:________________乙方(施工责任方):______ 代表:________________代表:____________________ 经办人:______________施工责任人:______________ ________年____月____日________年____月
标准居间工程合同书 篇12
发包方:
承包方:
根据《民法典》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
1.1塔机型号:-63
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明:
(二)、安装塔机时间地点
2.1地点:兰大渝中
2.2时间:________年____月____日
(三)、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的.整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
5.3安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。
5.4编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
6.1合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。
6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3 合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
发包方:
____年____月____日
承包方:
________年____月____日
标准居间工程合同书 篇13
发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,实验室装修承包合同范本。 第1条 工程概况
1.
1、 工程名称:
1.
2、 工程地点:
1.
3、 承包方式:
1.
4、 施工面积:
1.
5、 工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。
1.
6、 合同价款(人民币大写): 第2条 甲方工作
2.
1、 开工前 3 天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1份,并向乙方进行现场交底。全部或部分房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分房屋中滞留的家具、陈X等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。
2.
2、 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.
3、 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
2.
4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第3条 乙方工作
3.
1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,定施工方案计划,交甲方审定。
3.
2、 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 第4条 关于工期的约定
4.
1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.
2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.
3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,合同范本《实验室装修承包合同范本》。
4.
4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上(一周内累 计计算),工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的约定
5.
1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
5.
2、 甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按时办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.
3、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.
4、 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.
5、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知 三____日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工工期,并承担乙方的看管费用及相关费用。 第6条 付款方式
6.
1、 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次付清。 备注:
6.
2、 本工程装修保修期为12个月。 第7条 奖励和违约责任
7.
1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。
7.
2、 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作为奖励。
7.
3、 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担。
7.
4、 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担。
7.
5、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
7.
6、 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。 第8条 争议或纠纷处理
8.
1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
8.
2、 当事人不愿通过协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事 人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 第9条 其它约定 本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准,如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单,按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准,数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出修改,由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承担。 第10条 附则
10.
1、 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
10.
2、 本合同正本倆份,双方各执一份。副本叁份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份。
10.
3、 本合同履行完成后自动终止。 第11条 附件 施工图纸或作法说明 工程预算书 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 代理人: 代理人: 单位地址: 单位地址: 电话: 电话: 传真: 传真:________年____月日
标准居间工程合同书 篇14
本合同经下述双方签署:
X市________(单位,以下简称甲方);代表人:________
建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙X);经理____ 先生(________年____月____日由________建筑工程承包公司授权) 出生地:________(国家) 国籍:________(国家) 总部:________(国)________市 在________国的通讯地址:________信箱 鉴于甲方要兴建的________________,乙X提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下:
(一) 合同内容 乙X要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在________市对________________进行施工。 乙X承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。 所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。
(二) 合同金额 本合同总金额为________。兑美元比例为70%。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙X的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的,它包括乙X为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙X无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。
(三) 工期 乙X必须根据本合同第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙X由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四) 移交场地 根据甲方向乙X发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙X或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙X。起草纪要之日等于乙X接收场地之时。
(五) 查看工地 乙X承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙X负责。
(六) 履约保证金 乙X应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。 有现金、信用支票,或按合同条件第11条规定的条件提供保X作保均可。保X须在合同整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。 甲方:________________________________ 代表:________ ________年____月____日 乙X:________________________________ 代表:________ ________年____月____日
标准居间工程合同书 篇15
发包方: (以下简称甲方) 分包方: (以下简称乙方) 甲方将白桦林居居住区Ⅲ区
9、10住宅楼工程的主体结构的施工分包给乙方,为了确保工程优质、高速的完成,保证双方的利益,经双方协商,特签订本合同。一经生效,双方必须共同遵守合同中的各项条款。
一、工程概况
1、工程名称:白桦林居居住区Ⅲ区
9、10住宅楼
2、工程地点:____市经济技术____区凤城。
3、工程结构:全剪力墙结构,地下一层,地上十八层。
4、建筑面积:9住宅楼建筑面积160202,10住宅楼建筑面积159672,总建筑面积319872(以结算单为准)。
二、分包范围及质量要求 、分包范围:结构工程的钢筋、模板、砼的施工,施工外架,以及现场文明施工、施工区场地硬化、地面防护棚的搭设和乙方使用材料的现场卸车、倒运等工作;但不包括防水工程、砌体、填充墙、构造柱、门窗过梁、圈梁等不属于主楼结构所包括的内容。
2、分包方式:包工、包机械(塔吊、垂直运输机械、砼搅拌机、钢筋、木工机械等除外)、包工期、质量、包文明施工、包主体结构范围内验收。
3、标准层甲方租用乙方XX大模板,租赁费含在本合同单价中。
4、质量标准:优质结构 (以有关结构示范工程验收结果为准)。
5、工程进度:标准层在正常情况下平均每月不少于四层进度。
三、工作内容 乙方承包范围内工作内容具体如下:
(一)、钢筋工程
1、钢筋翻样。
2、钢筋机械安装就位、操作、工作台制作和布置。
3、乙方结构工程中所直接使用的材料的二次倒运(不包括因甲方原因发生的反复倒运)、归堆码跺、除浮锈、原材料的标识工作。
4、竖向钢筋连接的合理下料,运至工作面。
5、钢筋的制作:
(1)除锈、调直、切断、冷拉、弯曲。
(2)依据料表制作成型。
(3)钢筋直螺纹机械连接的下料、搬运、连接。(直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作由甲方另行委托)。
(4)钢筋的电弧焊、绑条焊、电气焊割、平直钢筋闪光对接焊。
(5)短料接长,余料加工再利用、废料加工再利用、废料归堆。
(6)半成品钢筋分类整齐堆放、标识及水平、垂直运输。
(7)按文明工地的要求将原材料、成品、半成品统一规划,整齐堆放。
6、钢筋的绑扎:
(1)半成品材料运至施工层,按料单就位,并整齐堆放。
(2)按图纸设计和国家规范,对结构施工范围内的各种结构构件进行绑扎。
(3)对绑扎后的成品钢筋进行有效保护。
(4)马凳筋、梯子筋、保护层垫块的制作、安放。
(5)钢筋水平、垂直控制限位卡具的加工。
(6)设计洞口、施工预留洞口的钢筋切割,洞口加筋处的制、绑、焊。砌体拉接筋的制作、安放。
(7)工作面行人通道的搭设拆除,浇捣砼时钢筋保护工作。
(8)班组自检、互检、交接检,向甲方报送自检记录,参与甲方、建设单位的质量检查及隐蔽工程验收。
(9)预埋铁件的安放(加工制作不包括在乙方工作内容内)。
(10)严格按照文明工地的要求,工完场清,保持工作面整齐干净,无散落材料。
(二)、模板工程
1、依据工程的结构特点,制定详细的模板施工方案和施工操作工艺,甲方审定后,共同遵守。
2、提供详细的模板工程的材料计划,供甲方审定。
3、严格依照蓝图绘制模板详图,进行模板的制作(木模的制作,木方的刨平、刨直加工,小钢模配制成大模板)、拼装。
4、木工机械的安装就位,操作、保养。
5、甲方提供配制模板用的原材料(胶合板、方木等)、设施料(钢管、扣件、卡具、脚手板、对拉螺栓)、定型XX大模板到场后的二次倒运、归堆码垛。
6、模板的安装,加固,校正,拆除:
(1)模板的清理、刷油、擦光、模板的嵌缝、粘贴海绵条。
(2)支模所需的各种材料(模板、方木、钢管、螺栓、卡具、扣件、脚手板等)的场内水平、垂直运输,且在工作面上分类整齐堆放。
(3)支模所用脚手架的搭拆。
(4)门窗洞口、预留洞口等模板的制作、安装。
(5)严格按照图纸及规范要求对模板进行就位、加固、校正。
(6)拆除后的清理、刷油及整理工作。
7、模板加工场地、堆放场地及模板安装工作面要按文明工地的要求,原材料、成品、半成品堆放要整齐划一。加工场地、堆放场地及工作面应随时保持整洁做到工完场清。模板加工的余料、刨花、锯沫清理不得超过四小时,并按甲方的要求,清理、堆放。
8、模板安装完毕后的自检、互检、交接检,向甲方报送自检记录,参与甲方、建设单位和监理单位的质量检查及隐蔽工程验收;砼浇灌过程的模板看护,发现问题及时处理,确保工程质量。
9、模板的拆除,清理、起钉、刷隔离剂保护,扣件、卡具、对拉螺栓、螺母等工程完毕后的交库(包括浸油,但不包括刷漆及维修等),方木、模板、钢管等材料的分类堆放、码垛。
10、施工过程中,合理节约材料,及时向甲方提供材料使用情况的报告。对于周转材料的正常损坏、损耗及时向甲方提出补充材料的计划。
(三)、砼工程
1、施工方案和操作工艺的制定。
2、商砼的后台放料、输送管道的布设、安拆,临时运输及施工通道的搭设及拆除。
3、严格按照清水砼的操作工艺进行浇灌、振捣、抹面、覆盖塑料薄膜或麻袋、浇水、养护、修补,精心施工,做好成品保护。
4、含底层地面垫层施工、砼输送的泵管拆接、清理。
5、确保不浪费混凝土,对工作面散落的砼、砂浆及时清理再利用,浇捣混凝土的区域随时保持干净。
6、每次浇捣完毕后,泵管的拆除、清洗,输送泵场地的清理。
(四)、架子工程
1、本工程各楼号的外脚手架均采用型钢悬挑式钢管外架,协助甲方对架子方案进行审查,并向甲方提出合理的建议。
2、架子所需型钢、钢丝绳、钢管、架板(含木板)、扣件、密目网、小孔网、各种卡具进场后的场内二次倒运、归堆码垛。
3、严格按架子的设计方案进行搭设。
4、架子底部按施工方案用胶合板进行包装。负责架管、踢脚板、底层包装板的刷油漆工作。
5、架子搭设完毕后,首先进行自检,自检合格后,书面报给甲方参与甲方组织的检查验收,甲方验收合格后方可使用。
6、使用过程中进行日常检查、维护、杂物清理工作。
7、主体结构工程施工中的架子工作,架子下面的清理、打扫工作。
8、防护栏杆的搭设、四口、五临边的围护、防护工作。
9、主体结构完工后,甲方装修工程要继续使用八层以上悬挑外架,甲、乙双方对外架所用的材料进行清点,办理交接手续,乙方不再对施工外架材料负保管责任。外墙装饰工程分段完成后,乙方负责分段拆除八层以上悬挑外架。
(五)、文明施工
1、保证施工区域、作业面、生活区保持整齐、干净,材料堆放整齐,达到省级文明工地标准。
2、进行文明施工的宣传标语、条幅、横幅的布置挂设工作。
3、负责生产区的场地硬化、地面防护棚搭设。
(六)、其他
1、不包含圈梁、过梁、构造柱、防水、砌体等所有不属于本工程结构件的工作内容。
2、不含施工电梯及塔吊附墙架搭设、等工作内容,若需乙方用工费用另行协商。
4、甲方负责将楼层的定位轴线、标高投测到各层,乙方提供专职人员配合,各楼层的细部放线工作由乙方负责完成,甲方复验。
5、负责乙方所需材料的进场卸车工作,周转材料退场装车乙方不负责,属于乙方的模板材料、工具装车由乙方负责。
6、为了方便管理,塔吊指挥由乙方负责,甲方付给塔吊租赁费时,需乙方签字认可。
四、采用的设备及工艺方案
1、垂直运输每栋楼采用一台塔吊,一台施工电梯。
2、钢筋制作采用一台钢筋对焊机、二台钢筋弯曲机、二台钢筋切断机、一台钢筋调直机、二台电焊机,一台砂轮切割机。
3、模板0.00以下采用50系列小钢模散拼(用螺栓连接,对拉螺栓处采用10系列模板打孔)的方案,0.00以上采用86系列断口式定型大模板施工,梁及顶板采用12厚优质双面覆塑镜面竹胶板,顶板模板的支撑系统采用碗扣式(或插口式)加丝座的方案,并配备一台压刨、二台平刨、二台电锯、一台台钻。
4、混凝土采用商品砼,运输到施工现场,现场配备一台砼输送泵、二台布料机布料。
5、施工外架:三层以下采用落地式双排脚手架,从基础垫层开始搭设,三层以上采用型钢悬挑式施工外架方案,密目网防护。
6、各栋号楼层均分二段流水作业,以保证二十四小时不间断施工。
五、合同价款及计算办法 在上述设备配制及方案的前提下,按如下取费单价和结算方法进行结算:
1、基础按地下室建筑面积计算,每平方米壹佰零贰元整(102元
2)。
2、地下室按其建筑面积结算,每平方米壹佰零贰元整(102元
2)。
3、地上各楼层按其建筑面积计算(但阳台按其实际水平投影面积计算,计入其所在楼层的计算面积中,不足
2.2米高的结构层按其实际投影面积计算),每平方米壹佰贰拾元整(120元2,含大模板租赁费)。
4、屋面以上所有不能计算建筑面积的结构构件(如女儿墙、花架梁、装饰构件等),按每栋楼壹万元包干(
9、10楼共计贰万元整)。
5、工作范围以外的零星计时用工,按技工200元工日,普工100元工日计算。对于较大量的合同外工作,乙方同意协商施工的,双方协商单价,不能按零星用工计算。
6、本合同单价是按签订合同时的施工蓝图考虑的,若发生变更,只要不发生建筑面积的增减,无论其结构构件的难易与数量变化与否,取费单价和结算办法不变。但变更引起乙方返工的,甲方应给乙方增加相应的费用。
7、以上单价为不含税价,甲方应付给乙方的净费用,税金由甲方统一缴纳。
8、工人住房租赁费由乙方承担。因现场条件所限,乙方尽量把职工食堂开在场外,如现场考察后,食堂开在外面不方便,甲方将设法在现场给乙方提供条件。工人食堂水电费由乙方承担。
六、结算与付款
1、0.000以上开始付款,乙方应在每月____日前报量,甲方10个工作日内结算完毕,经甲乙双方有关人员签认后,于次月____日以前付给乙方上月结算工程款的85%。主体工程完工两月后,付至结算总价的95%,余款待工程竣工后付清,乙方开具收款收据。若甲方不能按合同付款,则每天按应付款的1另付给乙方资金占用费。
2、在合同签订时,乙方需提供银行帐户(如有变更,乙方法人须出据变更函),乙方收款经办人员必须出据法人委托书,手续齐全甲方给予办理付款手续,否则甲方有权拒付。若甲方付款到乙方指定以外的账户,则为无效付款。
七、双方履行的责任、权利
(一)甲方责任、权利
1、甲方做好现场三通一平,办理施工所需要的各种证件、批件,保证施工期间的需要,为乙方创造良好的施工环境。
2、全面负责现场的施工组织工作,编制施工组织设计和方案,制定工程的生产计划,确保生产均衡性和连续性。
3、甲方向乙方提供施工图纸一套、工程设计变更一式两份,并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。
4、甲方按照工程进度计划,根据施工需要向乙方及时提供工程施工中所需要的各种材料,提供的材料必须保证质量合格。对于甲方向乙方提供的不合格材料,乙方有权拒绝使用。甲方还应保证二十四小时(建设单位影响除外,工期顺延)材料随时供应。乙方应提前____日提交材料计划。
5、甲方提供筏板、地下室、楼层顶板模板及配套设施料。标准层剪力墙XX大模板乙方向甲方提供租赁。
6、甲方负责提供合同规定的塔吊、垂直运输机械、砼搅拌输送机械、钢筋加工机械、木工加工机械及施工用电、用水。其中塔吊、施工电梯、砼输送泵的司机工资由甲方负责。对于设备用电线路甲方派专人经常检查、维修、保养。
7、甲方配备专职电工,对现场用电线路进行布置、检查、维修。乙方未经甲方同意私自接拆电源、开关,违反操作规程者,发生的一切后果均由乙方负责。
8、甲方负责钢筋直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作,其余工作内容由乙方负责完成,甲方提供机械连接的大扳手等工具。
9、甲方负责现场施工的安全管理工作,对乙方施工人员要进行进场前安全教育,宣传正确使用安全,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违反安全制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及处罚处理。
10、甲方现场制定的管理制度,在不违反合同的前提下,乙方应遵照执行;甲方下达的质量、工程进度、安全、技术等指标任务,乙方应努力完成。若乙方逾期不能完成施工计划,甲方根据施工整个过程进行客观公正的分析,责任方承担相应的责任。 1
1、甲方协助乙方处理施工过程中发生的安全事故(费用由责任方承担)。 1
2、甲方协调乙方同公安、劳动等社会部门的关系,对于同这些部门发生的费用由责任方负责(暂住证由乙方自行办理)。属于甲、乙方各自行为(或内部职工行为)造成的损失或责任,责任方自理。 1
3、甲方按省、市有关规定协助乙方办理务工许可证、计划生育有关证件手续,费用由乙方负责。
(二)乙方责任、权利
1、乙方进场应具备以下条件
(1)有营业执照,编号:420xxXX0868
(2)有资质证书,编号:C109X0101。
(3)有进场人员花名册,及特殊工种上岗证书。
(4)保证合同人数及技术水平,合同初定进场人数为240人。
(5)乙方人员均需乙方正式编制员工,并按时支付员工工资,在甲方按合同付款的情况下,因拖欠造成的一切后果均由乙方负责。
(6)严禁使用童工和体、智残缺工人。
2、乙方施工人员进入施工区域,必须按甲方要求的质量、安全、文明施工和进度要求组织施工。同时乙方不能转包工程,否则,甲方有权终止合同。
3、乙方应遵守甲方的规章制度、地方法规及国家法律。
4、乙方在施工前应熟悉图纸,存在问题应及时向甲方提出。
5、乙方在施工前应根据合同协议条款,认真编制作业指导书及质量安全措施,在施工中严格按规程、规范施工,服从甲方、监理监督检查,做好施工的自检、交接检、专检工作,发现问题立即纠正,并按要求做好质量记录。
6、乙方应根据总工期要求向甲方提出月旬作业计划,并提出工期保证措施。
7、乙方应根据总工期要求及甲方批准的月计划,提出材料、设施等需用计划,由甲方审核备料。
8、乙双方对进场职工进行安全教育。乙方在工作中或接受其它任务或甲方提出整改,应无条件服从,不推诿、拖拉。
9、乙方应按省、市进城务工有关规定,办理务工、计划生育、人身意外伤亡保险等手续。
八、大模板租赁
1、甲方向乙方提供设计模板所需的工程图纸及其它资料,并向乙方作书面技术交底,模板设计方案完毕后交甲方审核签字,进场后甲方按国家有关规范进行验收,合格后方可使用。
2、乙方提供的模板如不符合质量标准,应予以修复或退换,如甲方提供的技术资料或工程图纸有误以及变更,导致乙方不能按时供货或不符合质量标准,其责任、损失均由甲方负责。
3、模板进场前甲方应及时解决模板堆放及拼装平台专用场地,进、出场时甲方要积极组织协调相关事宜(包括塔吊配合卸车、码放等)。租用的全过程甲方要协助大模板的保管,无乙方签字许可,不许外运。
4、租赁物在租赁期间由乙方负责维修和保养,由乙方原因造成损坏,乙方负责;由于甲方的原因导致的模板改制或损坏要照价赔偿;甲方应向其他有关配合单位交底,防止模板的损坏,由于第三方原因导致的损坏,甲方负责赔偿。
5、由于非乙方原因导致的工程停工____日以上,大模板租赁费另按每日
1.30元2 (梁模板、异型模板每日按
2.5元
2)支付;若停工____日以上且近期确无复工希望,甲方可付清本工程预计租赁费总额,要求乙方将模板改造调往其它工地使用,乙方在收到甲方的预计租赁费总额后不再计取每日
1.30元平方米的租金。复工后乙方应将大模板调回,甲方再次使用模板的改造费用,甲方承担二分之一。
6、乙方向甲方不收取大模板租赁押金。
九、质量与验收
1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下,乙方的施工应达到如下质量要求:本工程必须是优质结构,结构示范工程、确保达到省级文明工地、召开____市或省级现场会,若因乙方原因(出现安全、质量等问题),没有达到上述结果,乙方应承担责任,并赔偿甲方为创建省级文明工地、结构示范工程所付出费用。
2、甲方对乙方进行全过程跟踪质量检查和验收,乙方承包范围内的分部分项工程的合格率必须达到100%,允许偏差项目合格率必须达到85%以上,优良率必须达到80%。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方根据合同发出的指令施工,应随时接受甲方、工程监理的检查和验收,发现问题应及时进行整改,并承担由于自身原因导致返工整改的费用。
3、在合格的清水大模板的前提下,乙方施工的主体部分必须达到清水砼的效果,即达到不用抹灰直接上腻子的效果,否则结构部分发生的抹灰费用由乙方负责。
4、如施工质量达不到约定条件部分,甲方一经发现,可以要求乙方返工,直到符合约定条件。因乙方原因,不按施工图预埋铁件、预留插筋、孔洞,由乙方承担违约责任,负责返工和返修材料、人工费用。
5、为实现杯目标,乙方成立C小组,创建两项C科技成果。
6、如乙方不能按国家建筑规范和甲方要求施工,分部分项工程质量存在严重问题时,甲方可采用警告、处罚要求撤换有关人员等方式限期整改,若仍未见效,甲方有权终止合同,乙方承担违约责任,罚总承包费用的30%,并限期三天内退场,乙方任何人不得滞留甲方场所。甲方对乙方已经实施过的成品质量达到合同要求,可按合同价款予以办理。
十、工程施工进度 根据甲方的施工组织设计,并按现场实际情况经双方商定的形象进度实施。正常情况下,标准层平均每月不少于四层的进度,若工程进度达不到要求,是乙方的原因,乙方要承担责任,每日按1000元承担违约金;工期提前一天,甲方应奖励乙方500元;非乙方原因造成的工期拖后,工期顺延,乙方保留因窝工索赔的权利,因不可抗力因素除外。 十
一、安全和治安
1、甲、乙双方共同签订《劳务分包安全生产管理协议书》,并作为合同附件。
2、甲方在施工中提供安全工作设施、料具(除自备安全用具外),安全设施搭建已包含在承包单价内由乙方完成。
3、甲方负责现场施工的安全管理工作,对乙方施工人员进行进场安全教育。宣传正确使用,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位必须设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违反安全制度的`乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。
4、乙方进场时应协助甲方做好进场前安全教育。进入现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加防范,系好安全带。室外高处作业操作前首先检查脚手板是否安全,是否牢固等。如发现不安全因素,乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。在专人动用简单机械电锯、电刨、砂轮机时,要注意用电设施的接线是否正确、安全,电线是否损坏、老化、开裂、裸露等。使用时要正确操作,严禁私拉乱接电线。在模板支拆过程中,注意自身及他人安全,防止模板、卡子、扣件及穿墙螺栓等材料坠落伤人。甲方借用乙方人员干合同以外的工作,乙方人员的安全由甲方负责。
3、乙方人员在施工操作中,不按安全规范进行施工,违章作业所造成的一切安全事故,乙方负责解决并承担全部费用,甲方应给予必要的协助;由于非乙方自身的原因而引起的安全事故,甲方解决并承担全部费用,乙方应给予必要的协助。在施工中未按安全操作规程造成事故的,应分析责任,由责任方负责。
4、若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其它法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目部综合治安合同的处罚条款。 十
二、文明施工与工完场清
1、乙方必须保证在自己的责____区和施工范围内达到省级文明工地的要求。
2、乙方必须做好文明施工,进场必须统一服装,统一安全帽,管理人员安全帽颜色为红色,安全员安全帽颜色为黄色,工人安全帽颜色为蓝色。严禁打闹、吵架等不文明现象的发生,违者按甲方有关规定处罚。
3、工完场清与文明施工要求。乙方应有计划、有秩序的组织施工,做到工完场清料尽。任何一道工序施工完毕,多余的材料必须清理干净,分类堆放。施工现场,要做到随手清,要把所有的材料堆放在指定的地方。对于不使用的材料应及时退还甲方,以免造成材料积压、浪费等现象。拆完模板应及时清理、刷油,以便下道工序再用。乙方必须安排专人打扫作业面及生活区,保持作业面及生活区整洁卫生,要达到省级文明工地标准。 十
三、材料的管理
1、乙方向甲方提供纯劳务服务,除了乙方自备的机械和工具外,其余所有的施工工具、材料、安全防护用品均由甲方负责提供,乙方领用,施工过程中甲方对乙方的使用行使管理权。
2、乙方自备的机械、工具及劳保用品:
①移动配电箱及其电缆、振动器、振动棒、手提电锯、手提电刨、角磨机等机械。
②主体结构施工的木工、架子工、钢筋工、砼工四工种的操作工人随身携带的榔头、扳子、钢卷尺、吊线锤、手锯、手钳、手斧、扎丝钩、刮尺、刮杠、铁铲、铁抹子等工具。
③雨鞋、安全带、安全帽、电焊手套、眼镜等劳保用品。
3、甲方向乙方提供一间现场办公室和一间牢固的材料库房。
4、乙方应确保科学、合理和节约地使用施工材料,应对材料的节约使用提出具体管理方案,不得随意乱锯木方、模板等。对工程中所使用的木方、模板、铅丝、铁钉、粘贴胶带等材料,应有一个合理的使用限额消耗量,甲乙双方应本着实事求是、科学合理的原则,共同测定使用限量,以确定材料消耗,并签订材料管理协议。
5、甲乙双方的工长应对各施工层低值易耗品材料进行比较准确的定量,甲方工长根据定量签发限额领料单,乙方工长在上面签字,甲方库管人员凭签字后的领料单每层发放一次材料。如果乙方使用时管理不当,因浪费而造成的材料不够用,追加的材料甲方按进价调拨给乙方;如果乙方严格管理、精打细算节约了材料,甲方可对乙方给予适当的奖励。在施工的过程中若发现材料的定量不当,甲乙双方的工长都有权提出修改定量,但必须根据现场的实际情况做出更科学、准确的定量。绑扎铅丝的使用亦按照此条的规定执行。
6、甲方的材料管理应该是过程控制,对于当时发生的问题必须当时解决或处理,以真正达到合理使用材料节约成本的目的。不得在施工完毕后对乙方进行材料方面的处罚或扣款。乙方必须在施工过程中及时的配合甲方的管理。
6、模板、木方等较大型的材料的管理。
(1)乙方必须按甲方的交底合理使用。
(2)杜绝野蛮施工,乙方在施工的过程中必须珍惜材料,不得随意抛、摔、和乱锯。
(3)施工时,剩余的材料必须清理干净,码放整齐并及时利用。
(4)甲方的主管工长对乙方的使用进行过程控制,若发现乙方可能造成材料浪费的行为,甲方可视情节给予处罚。
(5)由于材料自身的质量问题(如钢模板、丝座的焊点不牢固、木方变形等)或正常使用造成材料损坏的(如竹胶板周转几次后的损坏),乙方不承担责任,但必须及时向甲方反映情况,并将损坏的材料集中码放整齐,甲方应视损坏的情况决定修复或更换。
7、对于钢筋机械、木工机械等应专人专机,安装完毕由双方共同验收合格后,交乙方保管、使用,并负责日常保养维修,由于使用不当造成损坏的由乙方负责。架子车、灰浆车、水管和不属于乙方自备的工具、用具等由乙方向甲方借用,丢失或损坏应按原价赔偿。
8、较大的施工工具、电动工具的管理。
(1)较大工具(如钢筋剪、管钳、大扳手、大锤)由乙方管理人员在甲方签字领用。
(2)使用过程中正常损坏的,乙方要及时交给甲方,甲方负责修理,乙方不承担费用;但属乙方人为损坏的,修理费由乙方承担。
(3)由于乙方的原因而丢失的乙方照价赔偿;对于乙方领用的工具,甲方在未得到乙方同意的情况下,不得调用出场,由于非乙方原因而造成丢失的乙方不负责任。
(4)甲乙双方应共同管理,爱护一切工具、设施、设备。
(5)所有的领用工具、电料因正常损坏或老化无法再使用的,乙方应报请甲方作报废处理,费用由甲方承担。
9、扣件、型卡、型卡等小型钢化周转材料的管理,由于这类材料具有易散失性,为加强管理,甲方只能向乙方指定的管理人员发放,乙方的管理人员签字领用和保管。归还时应整洁,扣件螺杆清丝刷油。正常损耗扣件按3%,型卡、型卡按5%,其余部分应全部如期归还,超损部分由乙方负责原价赔偿。乙方在施工时应对材料的领用严格管理,必须做到工完场清,不得让材料散失在垃圾或打入砼中,并不得人为造成材料的损坏,如造成丢失、损坏由乙方负责。
10、乙方若发现其他人偷窃工地材料和破坏工具、设施、设备的行为应立即向甲方反映并协助甲方处理 1
1、因材料问题而发生的甲方对乙方的扣款或调拨,必须由乙方的现场总负责人签字方才有效。 十
四、其它约定
1、结算和付款是双方工程管理中十分重要的环节,双方应高度重视,若甲方不能按时办理结算或付款,即构成单方违约,造成因乙方不能按时向其班组工人发放工资而引起的停窝工损失,乙方保留向甲方索赔的权利。
2、甲乙双方在施工过程中若发生甲方对乙方调拨、罚款或乙方向甲方提出索赔等问题,不能超过合同的范围和违反国家法律法规,双方应本着实事求是、公正合理的原则办理有关处罚或签证的手续,而且必须经过双方的现场负责人签字才有效。材料实行过程管理,存在问题必须当时解决,甲方不得在完工以后对乙方进行材料方面的扣款。
3、罚款是一种迫不得已的管理手段,而不是目的,对与乙方在施工过程中有违反合同的事,甲方应先签发工作联系单或整改通知提出整改,若乙方不能按时有效的整改,甲方可以对乙方给予适当的处罚。处罚必须遵守及时性、公开性、公正性三原则。及时性要求当时发生的问题立即(或____日内)做出书面处理并以双方代表签字有效(逾期无效);公开性是要求罚款要公布以起到教育的目的;公正性是指罚款数额适当,能起到教育的目的即可,不能违反合同和违背国家有关政策、法规的准则。
4、高层施工进度的管理关键在于施工机械,特别是塔吊的管理,为加快进度,科学合理的利用塔吊及其它机械,甲方应授予乙方对塔吊等机械使用过程的管理权,让机械的使用服从于乙方的要求。
5、为保证质量、加快速度,必须保证工序的按时交接,甲方的管理人员必须过程控制、跟踪检查、及时验收,同时甲方应保证工程监理人员的验收应不分昼夜的随工序跟进,不要出现检查滞后和验收滞后的现象。
6、甲方在合同规定的范围内对乙方进行管理时必须文明管理,双方都应做到文明行为、文明语言、互相尊重。
7、甲方应给乙方员工营造整齐、卫生的生活环境,尽可能给乙方的员工提供生活上的便利;甲方有事需要乙方协助的,乙方应力所能及协助。
8、本合同末尽事宜,可通过友好协商解决或签订补充协议。补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。
9、在实际施工过程和执行合同的过程中有可能出现的有争议的问题,双方应本着公正、客观、平等、相互尊重、相互理解、相互支持的原则,通过友好协商解决,或由人民法院裁决。末尽事宜按民法典有关条款执行。 本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,经双方签字、盖章后生效,结构工程完工,结算付款完毕后自行失效。 甲 方:(公章) 乙 方:(公章) 甲方代表人: 乙方代表人: 联系电话: 联系电话: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 合同签订日期:________年____月____日
上一篇:试用期员工岗位劳动合同书
下一篇:返回列表
