厂房建设工程合同书

厂房建设工程合同书（精选2篇）

厂房建设工程合同书 篇1

　　(甲方)发包人：

　　(乙方)承包人：

　　法定代表人：证书等级：一级电话：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

　　1.1依《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

　　1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

　　1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

　　2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。

　　2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。

　　若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

　　2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。

　　(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

　　3.1本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。

　　付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

　　4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

　　4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。

　　4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。

　　未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

　　5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。

　　6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。

　　逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。

　　6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。

　　由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。

　　6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

　　7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。

　　双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

　　7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

厂房建设工程合同书 篇2

　　发包人(甲方)：_ _

　　承包方(乙方)：___ __________________

　　本合同甲方指定乙方作为 建设工程施工单位，并委托乙方负责 建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

　　第一条 工程项目概况：

　　(一)项目名称：

　　(二)施工地址：

　　(三)双方委派的工程代表：

　　甲方代表： 联系电话：

　　乙方代表： 联系电话：

　　第二条 工程项目的运作方式：

　　(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;

　　(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和

　　第三条 工程项目的具体内容

　　(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达

　　(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬

　　(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件

　　(四)配合甲方进行设备的调试、调测。

　　(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准，见附件一)。

　　(六)其它与机房建设有关的事宜。

　　第四条 工程价款与费用结算

　　(一)工程施工总价款人民币(小写)： (人民币大

　　(二)付款方式：

　　1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金

　　2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、

　　3.剩余 %即人民币(大写金额)_ 工程合同款余款在工程质

　　4.甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　　户名：

　　开户银行： 地址： 帐号：

　　5.根据《中华人民共和国合同法》，工程保修其为一年。

　　6. 乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　　第五条 工程期限

　　(一)工程开工日期为： ;

　　(二)施工最后期限： ;

　　(三)完工时间预计： ;

　　第六条 双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利与义务

　　1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容;

　　2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度;

　　3.施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商;

　　4. 在装修实施前，要求乙方提供装修的施工图纸，并进行审核。

　　5. 要求乙方提供材料样品，参考乙方提供的材料样品确定供应材料的品牌、规格和色彩。

　　(二)乙方的权利与义务

　　1.乙方应在规定的时间内提交

　　2.乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

　　(1)施工单位的营业执照及法人证明书;

　　(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。

　　3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所;

　　4.乙方按甲方要求负责机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;

　　5.合同签订时乙方应向甲方交纳人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证;

　　6.乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责;

　　7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

　　8.施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

　　第七条 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包;

　　第八条 乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

　　第九条 保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

　　第十条 工程质量与验收

　　(一)甲方按机房的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收。

　　(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　(三)以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　　(四)以上检查检验应执行机房建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

　　(五)工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

　　(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。

　　(七)需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

　　(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

　　第十一条 违约责任

　　(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金 %)，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

　　(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

　　(三)本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的 %。

　　(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方

　　(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。

　　(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

　　(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

　　第十二条 争议解决方式

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向 仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条 本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。

　　第十四条 本合同签署之日起 日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金 万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

　　第十五条 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，

　　附件：

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 代表人：(签字) 代表人：(签字)

　　(委托代理人) (委托代理人)

　　年 月 日 年 月 日